SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

E

[…………………]

INDICE

1	- PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

2	- OGGETTO

3	- CORRISPETTIVO

4	- CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

5	- OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

6	– RENDICONDAZIONE DELLE ATTIVITA’

7- MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

8	– GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE E ONERI

9	– DURATA DEL CONTRATTO

10	- PENALI

11	– VARIAZIONI DEL GRUPPO DI LAVORO

12	- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE DELL’APPALTATORE

13	– MODIFICHE DEL CONTRATTO

14	– CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

15	– RECESSO DAL CONTRATTO – RIDUZIONE DELL’INCARICO

16	– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

17	– SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’EFFICACIA DEL CONTRATTO, FORZA MAGGIORE

18	- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

19	– RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
20	– TRASPARENZA
21	– SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE
22	– FORO COMPETENTE
8	
SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di Direzione Lavori e Coordinamento Della Sicurezza In Fase di Esecuzione (CSE) dell’intervento denominato  “RIQUALIFICAZIONE DEL RIFUGIO FINZI OTTOLENGHI, SITO IN VIALE MONZA N° 223 MILANO – SECONDA FASE”
TRA
Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito AREU) con sede legale in Milano, via Campanini 6,  P.I. xxxxxxxxxxxx, in persona del [ ]  giusta delega del   xxxx ;
E
[ ], con sede legale in [ ], iscritta nel Registro delle Imprese di [ ], codice fiscale [ ], partita IVA [ ], in persona del [ ], in qualità di [ ] della predetta società, in virtù dei poteri derivantigli da [ ] del [ ] e (ove l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo) in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito con le imprese [ ], come da atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza del [ ], racc. [
] del Notaio [ ] di [ ] (di seguito il “Appaltatore”);
PREMESSO CHE:
•	con deliberazione n. [ ] del [ ], AREU ha indetto procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di Direzione Lavori e Coordinamento Della Sicurezza In Fase di Esecuzione (CSE) dell’intervento denominato  “RIQUALIFICAZIONE DEL RIFUGIO FINZI OTTOLENGHI, SITO IN VIALE MONZA N° 223 MILANO – SECONDA FASE”;
•	il Bando di Gara è stato pubblicato in GUUE in data [●];

•	all’esito della procedura di gara, è stato individuato quale miglior offerente [●], a favore del quale è stata effettuata la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016;
•	lo stesso offerente, al positivo esito delle verifiche previste dalla lex specialis di gara, con deliberazione n. [●] del [●], è risultato aggiudicatario del contratto di appalto avente ad oggetto i servizi tecnici di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza In Fase di Esecuzione (CSE) dell’intervento denominato  “RIQUALIFICAZIONE DEL RIFUGIO FINZI OTTOLENGHI, SITO IN VIALE MONZA N° 223 MILANO – SECONDA FASE”;
•	l’aggiudicatario ha provveduto a comunicare tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
•	la verifica sul possesso dei requisiti dichiarati ha dato esito positivo;

•	l’affidatario ha presentato la polizza di responsabilità civile professionale [estremi] Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
1.	PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.
Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all’esecuzione del Contratto.
Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di seguito elencati, ancorché non allegati:
•	Bando di gara

•	Disciplinare di gara

•	Capitolato delle Prestazioni;

•	Chiarimenti forniti in fase di gara in relazione ai quesiti pervenuti, come pubblicati sul sito www.ariaspa.it.;

•	Offerta tecnica presentata in sede di gara

•	Offerta Economica presentata in sede di gara

•	Dichiarazioni a corredo dell’offerta

•	Polizza assicurativa

•	Garanzia definitiva

•	Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali approvato con DGR n.  XI/1751 del 17 giugno 2019 (BURL Serie Ordinaria n. 26, del 26 giugno  2019);
•	Modello per comunicazioni ex art. 3, L. 136/2010

2.	OGGETTO

L’AREU affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per il Corrispettivo pattuito, l’Appalto dei servizi tecnici di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza In Fase di Esecuzione (CSE) dell’intervento denominato  “RIQUALIFICAZIONE DEL RIFUGIO FINZI OTTOLENGHI, SITO IN VIALE MONZA N° 223 MILANO – SECONDA FASE”, secondo le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato delle Prestazioni a base Gara ed in conformità alla normativa vigente, anche se sopravvenuta rispetto alla stipula del Contratto.
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le attività e gli oneri per l’esecuzione dell’Appalto previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e tutte le attività che, sia pur non menzionate nei Documenti Contrattuali, fossero necessarie per l’esatto adempimento dell’oggetto del Contratto, con la massima diligenza.
L’Appaltatore dovrà svolgere e completare i Servizi nel rispetto di tutte le autorizzazioni e delle prescrizioni di AREU, delle Amministrazioni e degli Enti competenti, nonché nel rispetto di tutte le previsioni normative vigenti in materia.
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire ed ultimare l’Appalto in proprio, con organizzazione dei mezzi e gestione a proprio rischio.
3.	CORRISPETTIVO

Il Corrispettivo per l’esecuzione dell’Appalto è forfettariamente convenuto, in modo omnicomprensivo, fisso ed invariabile, in Euro [], oltre I.V.A., di cui Euro 0 per i costi della sicurezza da rischi di interferenza.
Il Corrispettivo è determinato a “corpo” e si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell’Appalto, a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali. Non trovano applicazione maggiorazioni o integrazioni a qualsiasi titolo previste dalle norme sulle tariffe professionali, né onorari a vacazione o rimborsi spese, salvo quanto di seguito descritto.
4.  CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Ferma restando, da parte della S.A. la verifica del corretto adempimento di tutti  gli obblighi contrattuali, il Corrispettivo sarà corrisposto con le seguenti modalità:
•	90% (novanta per cento) del corrispettivo maturato, con cadenza identica all’approvazione dei S.A.L. prodotti dagli appaltatori dei Lavori e calcolato proporzionalmente all’importo dei Lavori risultanti dai predetti S.A.L.;
•	il pagamento dell’importo a saldo del corrispettivo maturato (10% - dieci per cento) avverrà dopo il favorevole collaudo dei Lavori ex art. 102 del Codice.
Il Responsabile del Procedimento rilascerà il certificato di pagamento a seguito di accertamento delle prestazioni eseguite dall’Appaltatore.
Il RUP provvederà ad emettere il relativo certificato di pagamento, applicando la ritenuta dello 0,5% a garanzia che verrà svincolata all’emissione del Certificato di Collaudo dell’Opera; detto certificato di pagamento è propedeutico per l’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore e del relativo ordine di pagamento. Ferma restando la verifica del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, l’emissione del certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione della documentazione attestante la regolarità fiscale e contributiva dell’Appaltatore ed alla presentazione, da parte dell’Appaltatore, di idonea documentazione in ordine all’effettuazione ed al versamento dei trattamenti retributivi. Specificamente, ai fini della verifica della regolarità retributiva propedeutica all’emissione del certificato di pagamento, l’Appaltatore è tenuto a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento autodichiarazione in merito alla propria regolarità retributiva, ai sensi dell’art.30, co.6, D.lgs. 50/2016. Nel caso di riscontrata irregolarità contributiva, da cui derivi l’intervento sostitutivo della Stazione Appaltante ex art. 4 del DPR n. 207/10, AREU tratterrà dal certificato di pagamento l’importo dovuto agli Enti previdenziali. L’Appaltatore emetterà fattura dopo l’emissione del certificato di pagamento. Il pagamento è subordinato all’autorizzazione di Equitalia di cui all’art. 48 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia. Ai sensi dell’art. 25 del DL 24 aprile 2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” AREU ha introdotto nella propria gestione contabile la fatturazione elettronica. Le regole e i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche sono delineati nel Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e ss.mm.ii. il Codice Univoco Ufficio di AREU è xxxyyzz.
L’Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., l’Appaltatore consegna ad AREU il documento indicante gli estremi del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto.
Il Codice Identificativo di Gara (CIG), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito all’affidamento oggetto del presente Contratto è xxxxxxxyyyyyy.
Il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito all’affidamento oggetto del presente Contratto è: F45D16000000002.
La violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, determineranno la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, in conformità a quanto previsto nell’atto costitutivo, ogni soggetto costituente il raggruppamento è tenuto a fatturare le operazioni relative all’esecuzione della prestazione di propria competenza. La mandataria ha l’onere di curare e verificare preventivamente la correttezza delle fatture emesse elettronicamente dalle mandanti e inviate ad AREU. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente alla mandataria. In conformità a quanto previsto nell’atto costitutivo, la mandataria si obbliga al rispetto della L. 136/2010 e ss.mm.ii. nei pagamenti effettuati alle mandanti. La mandataria è unica responsabile nei confronti delle imprese mandanti della liquidazione periodica dei compensi dovuti alle stesse. La mandataria, con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a mantenere manlevata ed indenne la Stazione Appaltante per i compensi dovuti alle mandanti. I pagamenti di cui ai punti che precedono, saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Nel caso in cui le irregolarità riscontrate non siano state sanate nel termine di 60 giorni dal loro accertamento ovvero nel caso in cui gli eventuali documenti richiesti a comprova dell’assolvimento degli obblighi previsti non siano stati esibiti nel termine di 60 giorni dall’avvenuta rilevazione dell’irregolarità da parte di AREU, quest’ultima potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 Cod. Civ., con conseguente imputazione all’Appaltatore di tutti i danni derivanti dalla risoluzione del rapporto contrattuale. Laddove, a suo insindacabile giudizio, AREU dovesse provvedere al versamento degli oneri contributivi e/o al pagamento delle retribuzioni a favore del personale dipendente dell’Appaltatore, le somme corrisposte per il mancato assolvimento degli obblighi posti a carico del medesimo Appaltatore saranno trattenute dai successivi pagamenti ad esso spettanti. L’Appaltatore si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne AREU, per tutta la durata del Contratto e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di pagamento e/o risarcimento di danno, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da qualsiasi sanzione che dovessero trovare direttamente o indirettamente origine nel mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge e/o dal Contratto in capo all’Appaltatore, ed in ogni caso a manlevare e tenere indenne AREU da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivarle dall’applicazione dell’art. 1676 c.c., dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, come successivamente modificato, del D.Lgs. 81/2008, dell’art. 35 del D.L. 223/2006, convertito in L. 4 agosto 2006, n.248, nonché da ogni eventuale pretesa e/o azione da parte del personale dell’Appaltatore, avente ad oggetto rapporti di lavoro o di fatto asseritamente intrattenuti con AREU.

5.	OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al Contratto e per tutti i danni che avessero a verificarsi nell'esecuzione dell’incarico oggetto del predetto, sia direttamente che indirettamente, a persone, compresi i prestatori d'opera, opere e cose. L’Appaltatore conferma di essere dotato di organizzazione adeguata all’espletamento delle attività oggetto de l Contratto. L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del Contratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del Contratto, manlevando e garantendo AREU da ogni onere, responsabilità o danno che quest’ultima dovesse subire. L’Appaltatore si obbliga a trasmettere ad AREU, se richiesto, le buste paga del personale e la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti a qualsiasi titolo dovuti. L’Appaltatore si obbliga, con la sottoscrizione del Contratto, a denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia o all’Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata all’atto dell’assunzione o nel corso dell’esecuzione del Contratto nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e ad AREU la formalizzazione di tale denuncia. 
L’Appaltatore si obbliga:
•	a svolgere il servizio nel rispetto di quanto previsto dal Contratto, dal Capitolato delle Prestazioni, dal Codice, dal Regolamento e dalle altre norme vigenti in materia, anche se sopravvenute rispetto alla stipula del Contratto;
•	a svolgere il servizio con le modalità esecutive e tecniche indicate nel Capitolato delle Prestazioni a base Gara, mediante il Gruppo di Lavoro indicato nell’Offerta;
•	ad espletare tutte le prestazioni, di qualunque genere, che - sebbene non espressamente previste nel Contratto - risultino comunque strumentali e/o consequenziali e/o utili rispetto a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione del Contratto.
Per tutta la durata del presente Contratto, l’Appaltatore non potrà assumere incarichi in concorrenza od in conflitto con il presente, né svolgere direttamente o indirettamente attività comunque incompatibili con gli interessi di AREU. Resta inteso che le Parti potranno consensualmente derogare di volta in volta al suddetto diritto di esclusiva riconosciuto dall’Appaltatore nell'interesse di AREU, ferma restando la preventiva autorizzazione da parte di AREU medesima rilasciata a suo insindacabile giudizio. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, AREU potrà procedere alla risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
L’Appaltatore si obbliga a garantire, per tutta la durata del contratto, l’assoluta separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attività ispettive e altre attività con queste potenzialmente conflittuali. 
6.	RENDICONTAZIONI DELLE ATTIVITA’

L’Appaltatore ha l'obbligo di predisporre apposite rendicontazioni delle attività svolte, con riferimento allo sviluppo dei lavori dell’Intervento, secondo le modalità e con i contenuti di cui al Capitolato delle Prestazioni a base gara. ’Appaltatore ha, altresì, l'obbligo di predisporre le “Relazioni periodiche sulla sicurezza con riferimento allo sviluppo dei lavori dell’Intervento, secondo le modalità e con i contenuti di cui al Capitolato delle Prestazioni a base gara.
7.	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire l’incarico, per tutta la durata dell’appalto, nella persona del/dei seguente/i professionista/i [_] (indicare il nominativo del DL e del CSE) nonchè avvalendosi degli ulteriori professionisti a supporto indicati in sede di offerta. I Servizi oggetto del presente Contratto ricomprendono le attività di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, previste dalla normativa legislativa e regolamentare in materia, anche se entrata in vigore nel corso del rapporto contrattuale.Il Direttore dei Lavori svolge le sue funzioni ai sensi dell’art. 101 del Codice, nonché del D.M. 49/2018 e nel rispetto di tutte le leggi e le disposizioni regolamentari vigenti in materia. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ai sensi dell’art. 101 del Codice e dell’art. 89 lettera f) del D.Lgs. 81/2008, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori svolge le funzioni di cui all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza e di salute nei cantieri. Per quanto qui non specificato l’Appaltatore dovrà fare riferimento al Capitolato delle Prestazioni in fase di gara, che è da intendersi qui integralmente richiamato.

8.	GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE E ONERI

Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore ha consegnato ad AREU polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività delle attività di propria competenza, stipulata con la compagnia [_], n. [_], in data [_], con massimale pari ad: euro 5.000.000,00.La polizza assicurativa deve avere validità dalla stipula del Contratto fino alla data di rilascio del certificato di collaudo e garantire l’attività di ciascun soggetto facente parte del gruppo di lavoro. Nel caso in cui l’Appaltatore sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca massimale e condizioni di cui sopra per lo specifico progetto di intervento. L’Appaltatore si impegna al rinnovo di tale polizza qualora le attività previste dal presente contratto non siano ancora concluse alla scadenza dei termini del presente Contratto. n caso di omesso rinnovo della polizza, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall’art.1456 cod. civile. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza assicurativa di cui al presente articolo restano a totale carico dell’Appaltatore. Resta in ogni caso inteso che l’Appaltatore, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività ad AREU, in nessun caso potrà invocare la responsabilità di AREU per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo. Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto l’Affidatario ha consegnato ad AREU la garanzia fideiussoria n.xxxxx rilasciata in data xxx da xxxxxx pari € xxxxxxxxx a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. Le parti danno atto altresì che la cauzione è stata costituita con le modalità e con le forme previste nell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.. Detta garanzia contiene espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Aggiudicatrice. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. L’Aggiudicatario si impegna a integrare la garanzia o il deposito cauzionale qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o inadempienze dell’Aggiudicataria. L’integrazione della garanzia deve avvenire nel termine di quindici giorni dalla sua escussione. In caso di omessa o parziale reintegra nei termini indicati dal precedente comma, l’Amministrazione invierà formale richiesta a mezzo PEC. Ove anche a seguito di tale richiesta l’Aggiudicatario dovesse omettere o non integrare totalmente la garanzia nel termine di cinque giorni dal ricevimento della richiesta, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall’art.1456 cod. civile. Se l’Appaltatore è costituito in forma di raggruppamento temporaneo, AREU dà atto che la cauzione definitiva, la polizza assicurativa e/o la dichiarazione oggetto della stessa sono conformi a quanto previsto all’articolo 103 comma 10 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e contemplano la responsabilità solidale di tutti i membri del raggruppamento. Le garanzie fideiussorie richieste dovranno essere conformi agli schemi tipo contenuti nel D.M. 123/2004 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 109.

9.	DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto decorre dalla data di emissione di specifico Ordine di Servizio da parte del RUP e termina con l’emissione del certificato di collaudo dei Lavori. A mero titolo indicativo, e senza che ciò possa ingenerare pretesa o aspettativa alcuna da parte dell’Appaltatore, le Parti prendono atto che il termine di esecuzione dei Lavori è stimato ad oggi in 365 giorni naturali e consecutivi oltre al collaudo,  fatte salve eventuali proroghe o sospensioni. Qualora il servizio venga interrotto o sospeso per cause non imputabili all’Appaltatore, per un arco temporale di almeno 12 (dodici) mesi consecutivi, l’Appaltatore potrà univocamente recedere dal Contratto medesimo, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC, senza pertanto nulla vantare o pretendere nei confronti di AREU. Qualora il recesso non sia esercitato nei 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, ’Appaltatore rimarrà vincolato al presente Contratto senza corrispettivi aggiuntivi o revisione del corrispettivo pattuito. L’Appaltatore non ha diritto ad ottenere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo in relazione all’eventuale frazionamento o prolungamento dei termini di esecuzione del Servizio e all’eventuale slittamento del termine di inizio della predetta attività, ancorché tale slittamento determini un ritardo nell’esecuzione della stessa, né potrà avanzare pretesa alcuna a seguito di eventuali proroghe che dovessero comportare una dilatazione dei tempi di esecuzione dell’Intervento.

10.	PENALI 
L’Appaltatore deve svolgere le attività oggetto del presente Contratto nei termini di cui al precedente articolo. In ogni caso dovrà svolgere i Servizi fino al conseguimento del relativo certificato di collaudo. Il ritardato adempimento alle disposizioni di legge e alle prescrizioni contenute nel presente Contratto, dovuto a causa imputabile all’Appaltatore, comporterà l’applicazione di una penale giornaliera pari a:
•	Relativamente all’attività di Direttore Lavori:
o	0,5 (zero virgola cinque) per mille dell’importo del corrispettivo del presente Contratto, come di seguito indicato:
a)	per ritardato adempimento all’Art. 3.1 del Capitolato delle Prestazioni (consegna dei lavori, entro 7 giorni dalla disposizione del RUP);
b)	per ritardato adempimento all’Art. 3.4 del Capitolato delle Prestazioni (iscrizione delle controdeduzioni entro quindici giorni dalla iscrizione delle Riserve sul registro di contabilità da parte dell’Esecutore dei lavori e trasmissione della relazione Riservata entro quindici giorni dalla iscrizione delle controdeduzioni);
c)	per ritardato adempimento all’Art. 3.5 del Capitolato delle Prestazioni (verifica schede di sottomissione dei materiali entro 15 giorni dalla sua consegna e accertamenti ultimazione lavori entro 20 giorni dalla comunicazione dell’Esecutore dei lavori);
d)	per ritardato adempimento all’Art. 3.6 del Capitolato delle Prestazioni (Redazione SAL entro 10 giorni dalla data di rilevazione delle lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento e Redazione del Conto Finale entro 60 giorni dal Certificato di Ultimazione Lavori)
o	1 (uno) per mille dell’importo del corrispettivo del presente Contratto, come di seguito indicato:
a)	per mancato adempimento all’Art. 3.2 del Capitolato delle Prestazioni (presenza garantita, per due giorni a settimana, da parte del titolare dell’incarico di Direzione Lavori per almeno 4/5 (quattro quinti) dell’intero periodo di durata dell’incarico, con verifica su base mensile)
•	Relativamente all’attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione:
o	0,5 (zero virgola cinque) per mille dell’importo del corrispettivo del presente Contratto, come di seguito indicato:
a)	per ritardato adempimento all’Art. 4.4 del Capitolato delle Prestazioni (emissione della verifica del POS entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del POS delle imprese presenti in cantiere);
b)	per ritardato adempimento all’Art. 4.4 del Capitolato delle Prestazioni (emissione degli eventuali aggiornamenti del Piano di Sicurezza e Coordinamento entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla specifica richiesta del Responsabile del Procedimento);
c)	per ritardato adempimento all’Art. 4.4 del Capitolato delle Prestazioni (emissione dell’aggiornamento finale, a fine lavori, del fascicolo tecnico, di cui all'articolo 91 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 81 del 2008, entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla specifica richiesta del Responsabile del Procedimento o comunque dalla fine lavori dettata dal Direttore dei lavori);
o	1 (uno) per mille dell’importo del corrispettivo del presente Contratto, come di seguito indicato:
b)	per mancato adempimento all’Art. 4.2 del Capitolato delle Prestazioni (presenza garantita, per due giorni a settimana, da parte del titolare dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per almeno 4/5 (quattro quinti) dell’intero periodo di durata dell’incarico con verifica mensile; presenza, da parte del titolare dell’incarico di C.S.E.  per almeno 1 giorno ogni due settimane  in contemporanea con il D.L. , con verifica su base mensile;
11.	VARIAZIONI DEL GRUPPO DI LAVORO

In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione di AREU l’Appaltatore ha la facoltà di modificare la composizione del Gruppo di Lavoro, indicato in Offerta; in caso di modifiche non autorizzate all’interno del Gruppo di Lavoro, ad AREU è riconosciuta la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti, fino all’intervenuto rispetto delle condizioni contrattuali, nonché di risolvere il Contratto.  AREU ha facoltà di chiedere, in qualsiasi momento e per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l’Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti di AREU; nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l’Appaltatore dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della formale richiesta da parte di AREU. In ogni caso, il personale proposto per la sostituzione dovrà avere i requisiti professionali non inferiori a quello sostituito.

12.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE DELL’APPALTATORE

Le Parti danno atto che:

•	Il Responsabile Unico del Procedimento è: ing. Paolo Aldo Locatelli;

•	Il referente dell’Appaltatore è: 

Ciascuna Parte dovrà comunicare all’altra, per iscritto, l’eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l’eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell’Appaltatore dovrà essere preventivamente autorizzata da AREU. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta secondo le modalità previste dal presente articolo.
13.	MODIFICHE AL CONTRATTO
Qualsiasi modifica o integrazione del Contratto e dei Documenti Contrattuali dovrà intervenire, d’accordo tra le Parti, in forma scritta.
14.	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
È vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 106 comma 13 del Codice, nel rispetto dei principi e delle finalità della L. 136/2010 s.m.i.. L’Appaltatore/Cedente ha l’obbligo di comunicare al Cessionario il Codice Unico di Progetto (CUP), il Codice Identificativo di Gara (CIG) e gli estremi del Conto Corrente Dedicato di cui al precedente articolo. Anche il Cessionario, per i pagamenti afferenti il Contratto, dovrà utilizzare un conto corrente dedicato e ne dovrà comunicare gli estremi identificativi ad AREU. L’Atto di Cessione dovrà disciplinare l’obbligo del Cessionario di effettuare i pagamenti a favore del Cedente a mezzo di bonifico, e comunque mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità, utilizzando i Conti Correnti Dedicati, rispettivamente, del Cedente e del Cessionario ed indicando il CUP ed il CIG.

15.	RECESSO DAL CONTRATTO – RIDUZIONE DELL’INCARICO
È facoltà di AREU recedere in qualunque momento dal Contratto. Il recesso sarà comunicato all’Appaltatore a mezzo di comunicazione trasmessa con PEC ed avrà effetto a far data dalla ricezione di quest’ultima da parte dell’Appaltatore. A seguito del recesso AREU farà luogo al pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite dall’Appaltatore sino alla data in cui il recesso acquista efficacia e con rinuncia di questi ad ogni altro compenso, indennizzo o risarcimento comunque denominato, nonché alle corrispondenti azioni. Qualora, a suo insindacabile giudizio, AREU ritenesse non conveniente dare corso al completamento del Progetto oggetto del presente servizio tecnico, ovvero di una o più parti dello stesso, può dichiarare esaurito l’incarico, senza possibilità di opposizione o di reclamo da parte dell’Appaltatore. La riduzione dell’incarico oggetto dell’Appalto sarà comunicata all’Appaltatore a mezzo di comunicazione inviata con PEC  ed avrà effetto a far data dalla ricezione di quest’ultima da parte dell’Appaltatore. A seguito della riduzione dell’incarico oggetto dell’Appalto, AREU farà luogo al pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite dall’Appaltatore sino alla data in cui la riduzione acquista efficacia e con rinuncia di questi ad ogni altro compenso, indennizzo o risarcimento comunque denominato, nonché alle corrispondenti azioni.

16.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, AREU avrà diritto di risolvere il Contratto, ai
sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
•	conseguimento di un ritardo comportante l’applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% del Corrispettivo;
•	conseguimento di un ritardo nell’esecuzione delle attività superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, fatta salva l’applicazione delle penali;
•	manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dell’Appalto;
•	mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione della polizza assicurativa;
•	ai sensi dell’art. 108, comma 2, del Codice, qualora intervenga un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159 del 2011, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, comma 1, dello stesso Codice, nei confronti dell'Appaltatore o di un soggetto dello stesso, attualmente in carica, come individuato al comma 3 della norma da ultimo citata.
•	qualora l’Appaltatore diventi insolvente ovvero sia assoggettato a fallimento o altra procedura concorsuale che impedisca lo svolgimento dell’attività;
•	qualora l’Appaltatore si renda colpevole di frode o negligenza grave;
•	qualora l’Appaltatore, a causa di divergenze con AREU o per qualsiasi altra causa, sospenda l’espletamento dell’incarico per oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi
•	sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’Appalto, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell’art. 91, comma 1, del D. Lgs. 159/2011;
Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente punto, il Contratto s’intenderà risolto di diritto non appena AREU avrà dichiarato all’Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con comunicazione PEC entro 10 (dieci) giorni dall’evento, l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio di AREU. Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore, verrà riconosciuto a quest’ultimo il diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente eseguiti ed accettati da AREU decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo ad AREU dallo scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori spesi per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell’ammontare dei danni subiti da AREU medesima. Fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al precedente articolo, qualora l’Appaltatore non adempia precisamente alle obbligazioni previste a suo carico dal Contratto, AREU ai sensi dell’art. 1454 cod. civile, lo diffiderà ad adempiere, assegnandogli a tal fine un termine minimo di 15 (quindici) giorni, o altro maggior termine ritenuto idoneo da AREU medesima, dando al contempo espresso avvertimento che decorso inutilmente tale termine il Contratto s’intenderà senz’altro risolto. Rimane comunque salva la facoltà per AREU di chiedere la risoluzione giudiziale del Contratto per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento da parte dell’Appaltatore. In ogni caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire ad AREU tutti i danni diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, e a rifondere alle stesse i maggiori oneri subiti e salvo, in ogni caso, il pagamento delle penali di cui al precedente articolo, qualora nel frattempo maturate.

17.	SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’EFFICACIA DEL CONTRATTO, FORZA MAGGIORE

Sospensione temporanea dell’efficacia del Contratto.
È facoltà di AREU, per motivate ragioni, sospendere temporaneamente, a sua discrezione, l’esecuzione dell’Appalto. La sospensione verrà comunicata all’Appaltatore con posta certificata ed avrà effetto a far data dalla ricezione da parte dell’Appaltatore. A seguito della sospensione, l’Appaltatore avrà diritto alla proroga dei termini contrattuali per un periodo pari alla durata della sospensione stessa. Resta inteso che durante il periodo di sospensione l’Aggiudicatario non avrà diritto ad alcun compenso né ad indennizzo alcuno.
Forza Maggiore.
Nell’ipotesi in cui ricorra un evento di Forza Maggiore, l’Appaltatore, il cui adempimento delle obbligazioni è impedito o ritardato dall’evento, dovrà darne tempestivamente comunicazione ad AREU:
•	indicando la prevedibile durata dell’evento, con una sua descrizione, e l’impatto che lo stesso ha sull’adempimento delle proprie obbligazioni;
•	indicando i rimedi che intende attivare.
Successivamente le Parti verificheranno mediante apposito verbale dette circostanze ed individueranno, in contraddittorio, possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dall’evento di Forza Maggiore.
 In pendenza di un evento di Forza Maggiore la Parte interessata si impegna a:
•	fornire all’altra Parte una stima della durata dell’evento e dell’impatto che lo stesso ha sull’adempimento delle proprie obbligazioni;
•	esercitare ogni più ragionevole sforzo per proseguire ad adempiere;
•	porre in essere ogni possibile attività al fine di porre sotto controllo o far cessare l’evento;
•	porre in essere ogni possibile attività diretta a recuperare il ritardo nell’esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell’evento nell’esecuzione del Contratto;
•	informare costantemente l’altra Parte di tutte le attività poste in essere - nonché degli effetti - al fine di porre sotto controllo o far cessare l’evento e a recuperare il ritardo nell’esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell’evento nell’esecuzione dello stesso;
•	comunicare senza indugio all’altra Parte la cessazione dell’evento.
Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore che comporti un ritardo nell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore avrà diritto alla proroga dei termini contrattuali per un periodo pari al ritardo effettivamente conseguito.
Qualora l’evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell’attività per un periodo non superiore a 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente punto, l’Appaltatore avrà diritto alla sola proroga del tempo di realizzazione dell’Appalto pari al ritardo effettivamente conseguito, con esclusione di qualsiasi compenso, indennizzo o risarcimento

18.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI;

L’Appaltatore si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subappaltatori e subcontraenti in genere a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, per l’esecuzione del presente Contratto. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni, qualsiasi notizia, attinente l’attività svolta da AREU, i suoi beni ed il suo personale, acquisita durante lo svolgimento della prestazione prevista dal seguente contratto.
L’Appaltatore si impegna a:
•	garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell’interesse di AREU per le finalità inerenti l’esecuzione del contratto;
•	garantire che nessuno di tali dati/informazioni sia diffuso verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta di AREU;
•	garantire che la diffusione di dati e informazioni sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell’esecuzione del contratto;
•	fornire tempestivamente, a richiesta di AREU, l’elenco dei documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante l’esecuzione del contratto;
•	comunicare tempestivamente, su richiesta di AREU, l’elenco delle persone che svolgono mansioni che comportano l’accesso ai dati e alle informazioni;
•	consentire ad AREU. di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede di [xxxxxx], che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente contratto;
•	distruggere o restituire i dati e le informazioni di cui sopra quando non sono più necessari per l’esecuzione del contratto e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone tempestiva comunicazione per iscritto ad AREU;
Il trattamento di dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Regolamento UE 679/2016. Fra questi dati personali sono ricompresi sia i dati personali delle controparti necessari alla stipula e gestione del presente contratto, sia quelli di altri soggetti interessati che sono trattati dal fornitore nello svolgimento delle prestazioni contrattuali. Per l’eventuale trattamento di dati di altri soggetti interessati l’Appaltatore viene nominato responsabile esterno del trattamento dei dati impegnandosi alla piena conformità alla normativa vigente, in particolare al Regolamento 679/2016, e alle istruzioni ricevute all’interno dell’atto di nomina. Il trattamento dei predetti dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
L’Appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali raccolti e/o eventualmente utilizzati in conseguenza dell’esecuzione del presente Contratto in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare riguardo alle misure di sicurezza e protezione dei dati, che devono essere adeguate al livello di rischio ai sensi dell’art. 32 del Regolamento Europeo 2016/679. In particolare, nel caso di trattamento di dati di terzi, l’Appaltatore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

19.	RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
Per quanto non contemplato nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e nelle Documentazione di Gara, si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore ed in particolare al D.Lgs 50/2016 s.m.i. (Codice) , al D. Lgs. 81/2008 s.m.i., alla L. 136/2010 s.m.i., alla legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i., al codice civile, nonché alla normativa tutta richiamata nella documentazione di gara.

20.	TRASPARENZA
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, espressamente ed irrevocabilmente dichiara:
•	che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
•	di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
•	di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
•	di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
•	di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società derivante da reato, impegnandosi ad astenersi, nell’espletamento del Contratto, da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;
•	di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico adottato da AREU e pubblicato sul relativo sito internet [xxxxxxxxx], impegnandosi, nel corso dell’esecuzione del Contratto, al rispetto delle suddette norme e principi

21.	SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti il contratto, saranno a carico dell’Aggiudicatario, ad eccezione dell’Iva che per legge è a carico del committente.
Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.

22.	FORO COMPETENTE
Il Foro competente per il presente contratto d’appalto è quello di Milano.

Milano [xxxxxx]

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
XXXXXXXXXX

L’APPALTATORE
XXXXXXXXXXXXX

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Appaltatore riconosce e dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole: artt. 3 (Oggetto), 5 (Corrispettivo), 6 (Condizioni, termini di pagamento e fatturazione), 7 (Obblighi del Appaltatore), 8 (Rendicontazione delle attività), 10 (Garanzie, coperture assicurative e oneri), 11 (Durata del Contratto), 12 (Penali), 16 (Cessione del Contratto e Cessione dei crediti), 17 (Recesso dal Contratto - Riduzione dell’incarico), 19 (Risoluzione del Contratto), 23 (spese di contratto e trattamento fiscale)

L’APPALTATORE

xxxxxxxxx

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate